1. 招标条件
本招标项目梧州市中级人民法院司法警察训练基地项目已由 梧州市发展和改革委员会 以关于梧州市中级人民法院司法警察训练基地项目建议书的批复（梧发改投资﹝2020﹞382号）、项目代码：2020-450400-47-01-033001批准建设，招标人为广西壮族自治区梧州市中级人民法院，建设资金来自申请上级补助资金、财政配套及业主自筹等多渠道筹措，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的 □勘察、☑设计、☑采购、☑施工、☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：粤桂合作特别试验区(梧州）社学片区6号地块。
建设规模及内容：规划总用地面积约 16673.60㎡，约合 25 亩。 项目共建设：一栋6层综合楼、1 栋1层室内训练场、1 栋6层宿舍楼、1 个大门、一个设备房及配套的 200 米跑道运动场、室外综合训练场、排球场、训练器械区等，综合楼和室内训练馆均设有一层地下室，地下室相连接，地下室层高4.9米。为非人防地下室。（综合楼：地下一层布置有两屏幕影像靶场、消防水池、消防水泵房、生活水泵房、总控室、库房、风机房等。一层设有可容纳258人的会堂，一间阅览室、两间娱乐室、消防控制室、一个无障碍卫生间及男女卫生间、茶水间。二、三层设有3间教室，2间办公室及茶水间、男女卫生间等。四层设有远程视频会议室、中型会议室、办公室、网络机房、茶水间、男女卫生间等。五层设两间档案库。六层为5间办公室。室内训练场馆：地下室设置一个25米靶场射击区、射击观摩区、弹药库、枪械库、总控室、设备房、风机房、室内训练馆等。首层设置一个标准篮球场，首层室内训练馆。宿舍楼：宿舍楼首层利用架空空间面向运动场设置主席台，首层设1间无障碍居室、1间管理用房、1间值班室、1间公共活动室和两人间宿舍。2-6层每层均为宿舍。大门：设置值班室。设备房：设置有变配电房、发电机房）。
项目总建筑面积 12366.31 ㎡，其中： 地上建筑面积为 10317.93㎡，地下建筑面积为 2048.38 ㎡。 总计容面积11789.4平方米，容积率为0.71，建筑占地面积为3609.54平方米，建筑密度为21.60%，绿地面积为5982.35平方米，绿地率为35.90%，场地内设有74个机动车位停车位，其中电动汽车充电车位8个，无障碍车位2个，非机动车位124个。
配套建设室内安装工程：室内给水系统、排水系统、消防安全系统、动力照明系统、智能化系统（包括总平弱电管网、综合布线系统、有线电视系统、公共广播系统、电梯五方对讲通话系统、视频安防监控系统）、通风系统、避雷系统、安防系统、热水供应系统、标识系统、广播系统；室外配套工程：室外给排水、室外照明、室外安防、围墙大门、地面硬化、绿化工程及设备购置等。
项目总投资为5714.28万元；本项目合同估算价：5217.83万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为 180 天（日历天）。项目建设工期预计从2020年 12 月3日至2021年 6 月1 日。（如果有设计变更，通过业主、设计、监理三方同意可顺延相应工期）
2.2招标范围：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标，项目建设范围主要包括一栋6层综合楼、1 栋1层室内训练场、1 栋6层宿舍楼、1 个大门、一个设备房及配套的 200 米跑道运动场、室外综合训练场、排球场、训练器械区等；配套建设室内安装工程、室外配套工程及设备购置等。（详见本项目《梧州市中级人民法院司法警察训练基地项目初步设计》）
2.3本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。
2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备①设计资质：建筑行业设计乙级（及以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（及以上）资质或工程设计综合甲级资质；②施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）和《自治区住房城乡建设厅关于进一步调整优化建筑市场诚信卡管理工作的通知》（桂建管｛2019｝26号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
3.2主要负责人员要求：
3.2.1项目总负责人：具备建筑相关专业高级职称。近三年内（以合同签订时间为准）参与过类似房屋建筑工程施工总承包项目且为项目经理、设计项目负责人、施工负责人或项目总监理工程师；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.2.2项目设计负责人：具有一级注册建筑师和高级职称 。
3.2.3项目采购负责人：至少配备一名，无资格要求。
3.2.4项目经理：具有建筑工程专业的二级以上（含二级）注册建造师证书和初级及以上职称，具备有效的广西建筑市场诚信信息和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
3.2.5 项目施工专职安全生产管理人员：具备有效的广西建筑市场诚信信息和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。
3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。
3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全生产管理人员，否则同一项目经理或项目施工专职安全生产管理人员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。
3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 招标文件的获取
4.1招标公告发布之日至投标文件递交的截止时间止由潜在投标人自行登陆梧州市公共资源交易平台（http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw）免费下载招标文件。
4.2 本项目 有 其他技术资料。
项目的技术资料请投标人自行登陆梧州市公共资源交易平台 (http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw) ，操作流程与下载招标文件相同。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11月27日10时00分，地点为：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人身份证原件（如为法定代表人递交时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全生产管理人员的身份证复印件通过广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台（以下简称“诚信平台”）验证，否则投标无效。投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的，拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件出席开标会现场，否则招标人有权拒绝该投标人投标。（注：投标人委托代理人参加开标会时需正确佩戴口罩、体温不得超过37.3℃、没有疫情接触史或医学观察已经满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。）
5.4疫情期间，本项目接受投标文件邮寄，投标人可选择邮寄投标文件。通过邮寄方式送达的投标人请将密封包装好的投标文件（投标人按招标文件要求做好包装和密封后另行进行快递包装）于投标截止时间前寄到以下地址：
收件地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心8楼梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）。
收件人：杨工，电话：0774-3828311
5.5投标人选择邮寄方式的，除投标文件外，还需将以下资料一并邮寄：
（1）专职投标员的身份证复印件（加盖单位公章）及授权委托书原件；（2）拟投入的项目经理和专职安全生产管理员的身份证复印件（加盖单位公章）。
5.6投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“XXXXXX（项目名称和编号）项目投标文件”及投标单位法人或授权委托人真实姓名及联系电话，未在规定时间内送（寄）达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。选择邮寄的投标人其签到时间以投标文件送达时间为准，签到表和唱标记录表中将对投标人标注“邮寄”字样。投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件包封破损的，视为不响应招标文件的密封要求，作否决投标处理。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。
5.7投标人采取邮寄投标文件不参加开标的，视同该投标人黙认开标结果，不得事后对开标结果提出异议，招标人将在监督人员监督下按规定进行开标活动。
6. 评标方式
综合评估法
7. 预付款和进度款支付方式
8、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、梧州市公共资源交易中心网、广西中意招标造价咨询有限公司网站发布。
9. 交易服务单位
梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）
10. 监督部门及电话
监督部门：粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会
联系电话：0774-2820986
11. 联系方式
|
招 标 人：广西壮族自治区梧州市中级人民法院 |
招标代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 |
|
地 址：梧州市长洲区新兴三路67号 |
地 址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 |
|
邮 编： 543000 |
邮 编： 543000 |
|
联 系 人： 邓先生 |
联 系 人：黎欢、黄姣 |
|
电 话： 0774-2813616 |
电 话：0774-2828000 |
|
传 真： / |
传 真：0774-2039999 |
|
电子邮箱： 245630123@qq.com |
电子邮箱：zyzb8888@189.cn |
|
|
开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 |
|
|
账 号：4500 1648 6550 5939 9399 |
2020年10月28日
